Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 19 de Julio de 2005
Enlazado como:
Abogados Público y Administrativo
Resumen
DAÑOS Y PERJUICIOS. CONTRATO DE OBRA. PARALIZACIÓN. Se reclaman daños y perjuicios por paralización de obras. No se está, ante un incumplimiento contractual del primer contrato que genere un derecho a obtener una indemnización por daños y perjuicios derivados de un retraso culposo de la administración en el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Resulta patente que la Administración, con la absoluta anuencia del contratista, formalizó un ulterior contrato, derivado de un proyecto modificado, en el que se recogían las nuevas prestaciones contractuales. En primera instancia se rechazó la demanda. Se desestima casación.
Ver el contenido completo de este documento
Extracto
Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 19 de Julio de 2005
RICARDO ENRIQUEZ SANCHOMARIANO BAENA DEL ALCAZARANTONIO MARTI GARCIACELSA PICO LORENZOOCTAVIO JUAN HERRERO PINARODOLFO SOTO VAZQUEZ
SENTENCIAEn la Villa de Madrid, a diecinueve de Julio de dos mil cinco. Visto por la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación núm. 1921/02, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Santos Gandarillas Carmona en nombre y representación de la Unión Temporal de Empresas denominada Arruti Santander, S.A. - AHC Industrias de la Construcción, S.A. contra la sentencia de fecha 28 de enero de 2002, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el recurso de dicho orden jurisdiccional núm. 259/00, en el que se impugnaba la Resolución de fecha 20 de enero de 2000 del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo por la que se desestima la reclamación por daños y perjuicios causados por las paralizaciones de las obras de ejecución y sobre revisión de precios formulada por el recurrente, con fecha 28 de mayo de 1999, en el expediente relativo al contrato de obras de "mejora de trazado de la carretera S-561, Ramal de N-634 al convento de Villacarriedo, P.K. 15,20, tramo: Sarón-Villacarried...Ver el contenido completo de este documento
Enlaces patrocinados
